开发商交房收拆迁合同,拆迁房交易合同

本篇文章给大家谈谈开发商交房收拆迁合同，以及拆迁房交易合同对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、拆房合同
• 2、和开发商签订的拆迁补偿协议包括哪些内容
• 3、开发商与拆迁户签订的拆迁协议是否有效
• 4、和开发商签订拆迁补偿协议包括哪些内容

拆房合同

拆房是依法拆除建设用地范围内的房屋和附属物，拆房合同怎么写呢?以下是在我为大家整理的拆房合同 范文 ，感谢您的欣赏。

拆房合同范文一

甲方(卖方)： ，身份证号码：

乙方(买方)： ，身份证号码：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，在平等、自愿、公平的基础上，并依照相关法律、法规达成以下合同条款以供双方遵守：

一、甲方已经签署了一份拆迁补偿协议(以下简称协议)，根据该

协议，甲方将 年 月 日获得位于 拆迁房一套。甲方是拆迁协议规定的该拆迁房及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产)的权利人，在本合同有效期间，甲方不得设立任何抵押、其他租赁关系，也不得迁入任何户口。甲方同意自政府交付入住之日起，将房产120平方米过户给乙方，并将与所出卖该房产的相关的凭证交付给乙方，该房屋以下简称目标房产。

二、双方议定目标房产及附属建筑物总价款为人民币 元 (大写 元整)。

三、甲乙双方确认乙方在 年 月 日支付人民币小写 元 (大写 元整)购房款。

四、乙方在 年 月 日向甲方支付房款人民 元(大写 元整)，甲方拿到拆迁房时，将房屋钥匙及相关证书、凭证交付乙方，目标房产同时转移给予乙方处分。

五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的所有权，能完全处分出售该房产，甲方保证无任何家庭成员等任何第三方向目标房产主张任何权益，如因甲方的原因给乙方造成损失，甲方赔偿乙方双倍购房款的违约金和同期银行同类贷款利率四倍的利息及目标房产的装修费用。甲方保证目标房产无任何担保，无抵押，无房产瑕疵，无人租住、使用，无户口迁入。

六、由于目标房产暂时无法办理房产过户等相关手续，因此特约定，在目标房产具备办理房产过户手续时，甲方在两个月内无条件协助乙方办理房产过户手续，办理房产过户手续所产生的契税及相关费用由乙方承担，甲方之前办理的产证的费用由甲方自行承担。

七、甲方应积极配合乙方办理有关房产正常居住使用的相应手续，如：电话、水电、网络安装等等变为乙方名称，如客观原因无法办理，则不算甲方违约。

八、本合同签订后，如一方违反本合同条款，违约一方应向另一方支付双倍购房款的违约金;如甲方未协助乙方办理房产过户手续，则乙方可以起诉甲方履行义务，并甲方需赔偿乙方购房款双倍的违约金和同期银行同类贷款利率四倍的利息及目标房产的装修费用。

九、乙方如需要转让出售目标房产，甲方无条件配合;如目标房产遇到拆迁等相关变动，目标房产所涉及的一切经济补偿利益归乙方所有，甲方不享有任何利益，甲方有义务配合乙方办理相关手续。

十、目标房产出售后到办理过户产证期间，目标房产所产生的一切相关费用由乙方承担。

十一、本协议一式三份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字之日生效，如有纠纷，在目标房产所在地法院管辖，败诉一方承担所有费用。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

拆房合同范文二

兹有甲乙双方关于中昊房地产有限公司樟河苑21#旧房拆除事宜，经双方协商后，一致达成协议如下：

一. 工程名称：

二. 工程地点：

三. 工程内容：旧房拆除

四. 工程工期(暂定)：

五. 拆房要求：甲方将所有拆除范围内的房屋交予乙方后，原房屋拆除下来的所有旧材料均由乙方自行处理，所有房屋的柱，条基基础全部挖除，并用土回填满，乙方在拆房过程中，取得的可利用旧建筑材料必须在规定工期内运出施工现场，如影响甲方的工程施工，将由甲方无条件处理。

六. 拆房面积. 21#房：3470㎡+车库门卫132㎡=3602㎡

七. 合同条款 每平方米50元。

八. 工程款支付方式：签订本合同之前，乙方一次性支付拆房工程款合计：180100元。大写壹拾捌万零壹佰元，并交拆房保证金捌万元整。

九. 安全生产 相关手续：乙方应做到安全生产和文明施工，合同执行期间乙方在拆房过程中发生的一切设施及安全事故，甲方不承担任何经济和法律责任，均由乙方负责，与甲方无关。相关单位的拆房手续由乙方负责办理，甲方配合，如有费用发生，一切费用由乙方负责。

十. 本工程甲方派同志为现场代表，负责协调工程，乙方派同志为工地负责人，负责工程质量，安全生产，施工进度等全面管理。

十一. 本合同一式四份，合同经双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

代表：年 月 日

代表： 年 月 日

拆房合同范文三

甲方(房屋所有人)： (以下简称甲方) 乙方(委托改建人)： (以下简称乙方)

本着平等自愿、互惠互利、科学规划的原则，按照《仪陇县城市规划区征地房屋拆迁补偿安置实施细则的通知》“拆一还一”的政策，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就旧房改造还房相关事项经充分协商达成一致，为保障双方的合法权益、规范双方的行为，特签订合同条款如下：

一、投资及分配：

甲方自愿将位于仪陇县金城镇 街(路) 号附 号国土证号 、国土证面积为 平方米，房产证号、房产证面积为平方米的房屋、无证房产面积为平方米，交与乙方拆除全额投资改建，其旧房屋所有产权及残值一并转让给乙方。乙方新建房屋除还房给甲方外，剩余房屋产权与国土面积均归乙方所有，并可随意支配，甲方不得以任何理由阻挠和干涉。

二、还房及选房

1、乙方返还甲方约定住房还房面积为平方米(此面积指建筑面积)。

2、乙方根据设计图的户型大小分类编号，乙方根据甲方签定的“还房合同面积还房”且还房位置按原房产的楼层还房，位置大致一样同时与乙方签订还房认购合同书。

三、返还房标准

1、按现有国土使用面积设计小区，房屋标准为清水房、入户门为防盗门、窗为塑钢玻璃窗、环保排污(水)系统、线管的预埋。

2、乙方按甲方原有房产户头办理新国土证和房产证，其国土分摊面积及使用年限以政策规定，房产面积以房管局测绘为准。

3、乙方按甲方原有水、电、气、有线电视户头办理新证;按国家政策规定执行，如新增或多余户头概由甲方支付费用并由乙方统一办理。

四、互补款事项

(一)超面积购买

1、甲方所选房的总面积超过约定还房面积15㎡内的，甲方按综合成本价2000元/㎡向乙方购买。

2、甲方所选房的总面积超过约定还房面积15㎡以上的，甲方按市场价向乙方购买。

(二)短面积补差

甲方所选房的总面积少于原约定还房面积，乙方按本小区的市场价给甲方一次性补足房款。

五、过渡期事项

1、甲方接乙方通知后十日内必须搬迁完毕，并把水、电、气、有线电视、网络卡交给乙方便于到有关部门报停后拆除房屋。

2、乙方补给甲方一次性搬家费计(10元/㎡)。

3、乙方补给甲方过渡安置租房费(5元/㎡/月)计/年(30㎡以下的按2800元计算，30-60 ㎡的按3300元计算、60 ㎡以上的按实际面积计算)。

4、通知搬迁后交房领取费用，搬家费一次性发放;过渡安置费、租房费暂按1年领取，房屋竣工后按回迁期多退少补。

六、所涉关系纠纷

乙方在该宗地上新建房屋过程中涉及甲方房屋产权、土地使用权及相邻关系纠纷由甲乙双方共同协助处理。

七、工期及质量

1、自开工之日起1年交付使用，因不可抗力因素可顺延工期。

2、甲方可选2-3个代表对工程进度及质量进行监督，工程质量以国家相关部门验收为准，建设期间的安全责任概由乙方负责。

八、资料的移交

1、甲方签订协议同时将房产证、土地使用证原件交予乙方。

2、甲方将身份证和户口簿复印件交予乙方。

3、甲方代理人身份证复印件和 委托书 代理原件交予乙方。

4、甲方有关建设全过程办证等事项委托书原件交予乙方。

九、违约责任：

1、如工期超出12个月通知结算交房，乙方应另行支付甲方过渡安置费、租房费。

2、甲方应补乙方房屋差价款接通知应及时付款给乙方。

3、乙方房屋竣工验收后一年内必须办理两证给甲方。

4、甲方所处楼房因个别住户不与乙方签订改建协议造成该楼不能实施改造的，乙方不负责赔偿甲方的违约损矢和相应房屋面积还房。

5、乙方为了保证工程的质量、进度和后续未完事宜，特向社区缴纳履约保证金50万元，待本工程全面结束后，由社区一次性返还给乙方。

6、本合同经甲乙双方签字生效，如任何一方违约反悔由违约方偿还对方的全部损失并同时赔偿对方违约金20万元整。

7、未尽事宜，双方协商另签订补充协议。

本协议共肆页，一式二份，甲、乙双方各执一份，经签字生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

电话： 电话：

社区(签章)：

签约日期： 年 月 日

和开发商签订的拆迁补偿协议包括哪些内容

补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或者周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过渡方式和过渡期限等事项。

《中华人民共和国国有土地上房屋征收与补偿条例》第25条

房屋征收部门与被征收人依照本条例的规定，就补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或者周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过渡方式和过渡期限等事项，订立补偿协议。据此，签订合法补偿协议的主体双方就是房屋征收部门和被征收人。房屋征收部门可以是市、县级人民政府设立的专门的房屋征收部门，也可以是房地产管理部门、建设主管部门等政府的现有机构、部门。

开发商与拆迁户签订的拆迁协议是否有效

开发商与拆迁户只是对一类主体的一般称呼，从名称上无法判断合同是否有效。判断合同的效力，需要综合看主体和内容，如果是开发商和拆迁户，签订的征收协议，这是无效的，因为开发商无权征收。

和开发商签订拆迁补偿协议包括哪些内容

征收补偿协议，直接决定被征收人所获取的补偿结果，因而在征收维权中占有极为重要的地位。一般来说，协议签订了，征收维权律师的代理工作即宣告结束，维权的大幕也就基本落下了。那么，征收补偿协议究竟应该长什么样呢？哪些条款、内容是一份合法的征收补偿协议所必备的呢？本文，律师为你做全面解读。

一、签订协议的主体需明确

《国有土地上房屋征收与补偿条例》第25条规定，房屋征收部门与被征收人依照本条例的规定，就补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或者周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过渡方式和过渡期限等事项，订立补偿协议。据此，签订合法补偿协议的主体双方就是房屋征收部门和被征收人。房屋征收部门可以是市、县级人民政府设立的专门的房屋征收部门，也可以是房地产管理部门、建设主管部门等政府的现有机构、部门。

二、被征收房屋、附属物的情况

这项内容是任何一份征收补偿协议所必有的，是根据被征收人提供的产权证明材料，结合法律、法规及征收补偿安置方案所确定的标准，由协议双方核对对被征收房屋及其附属物的情况进行的确认。具体应包括以下信息：

1. 房屋坐落的具体地址、位置；

2. 房屋产权的明确归属状况（一人所有还是多人共有）；

3. 房屋用途（住宅、商铺店面还是工业用房）

4. 房屋的附属物情况（是否有附属建筑）

5. 被征收房屋有无设置抵押权

……

三、房屋搬迁补偿安置方式

这项也是一份协议的必有内容。根据《条例》的规定，由被征收人自愿在3种方式中任选其一：1. 货币补偿；2. 产权调换；3. 二者相结合

补偿方式一经选定，就不得随意变更。被征收人选择产权调换的，由征收部门提供安置房，双方就拟调换房屋的地点、户型、套数、面积等签订《产权调换意见书》。

四、房屋征收补偿金额

此部分内容可根据房屋的性质用途分类进行列明，区分合法建筑部分和违法、违章部分的不同补偿标准。

五、房屋附属物项目的补偿金额

该部分实行货币补偿，不作产权调换，补偿金额需根据《房屋附属物登记表》得出。

六、搬迁非住宅房屋的停产、停业补偿费

通常按每平米若干元确定标准，再计算补偿的期限。

七、房屋搬迁补助费

一次性支付，注意应当包含室内大型机械设备的迁移费用。

八、搬迁奖励措施

这是被征收人最关心，也是政府最热衷的项目，应书面列明最终奖励金额。

九、拆迁补偿费用的总和及结算方式

这里需要计算出一个补偿的总数予以列明。

十、临时安置补助费

这项在产权调换的情况下会产生，如果是纯货币补偿就不存在了。

十一、房屋搬迁期限

即被征收人应于某年月日前将房屋腾空，经征收部门确认后拆除。

十二、房屋权属保证

被征收人一方面要保证所提供的房屋权属证书及相关材料客观真实，另一方面要自行承担被征收房屋此前因转让、继承、分家析产、抵押等原因导致的纠纷责任。

十三、违约责任

如征收部门逾期支付货币补偿或交付安置房，则按补偿总额按日计罚违约金。

十四、争议处理

通常约定为协商不成向人民法院起诉。受行政协议性质的限制，一般不会约定仲裁条款。换言之，该项内容可以不做约定。

十五、协议应一式两份。

实践中被征收人看过协议后就被征收部门以审计等各种理由拿走协议的做法是明显违法的，手中无协议，则维权未结束。

对此，律师表示，实践中一些被征收人习惯于自作主张签订补偿协议，签完后才发现协议存在各种法律问题，可能导致其征收权益无法实现。此时再向律师求助，往往造成很大的维权困难。因此，对于协议的签订被征收人一定要慎之又慎，先咨询律师而不是寄希望于事后补救。没有上述内容的过于简单的补偿协议，被征收人一定要警惕起来，慎重签字。

遇到开发商交房收拆迁合同和拆迁房交易合同的问题应该立即联系专业律师，通过律师专业的江南官方体育app下载安卓版本 和熟练的诉讼、谈判技巧，利用前期收集的证据和资料，通过法律途径维护被拆迁人的合法权益。以上内容由江南平台app 整理。